简答题:背景资料 某施工单位承接了某高速公路桥梁施工任务,施工单位按照合同工期要求编写了单位工程施工组织设计,第二章为施工总体部

  • 题目分类:公路工程
  • 题目类型:简答题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
背景资料
某施工单位承接了某高速公路桥梁施工任务,施工单位按照合同工期要求编写了单位工程施工组织设计,第二章为施工总体部署,其中包括如下网络计划(时间单位:d),施工组织设计经监理工程师批准后实施。

在实施过程中,发生了如下事件:
事件-:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使-台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天;
事件二:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天,造成施工单位经济损失2000元/天;
事件三:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15天,造成施工单位经济损失1600元/天。
问题
1.本桥施工组织设计中施工总体部署应包含哪三个方面的内容?
2.根据网络图计算该工程的总工期,并指出关键路线。
3.分别分析事件-、二、三对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。
4.分别分析施工单位能否就事件-、二、三导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。
5.将背景中的双代号网络改为单代号网络。
参考答案:
答案解析:

在软弱围岩地段施工时,应遵守的原则有(  )。

在软弱围岩地段施工时,应遵守的原则有(  )。 A.短进尺 B.强爆破 C.早喷锚 D.勤量测 E.紧封闭

查看答案

热拌沥青混凝土路面施工时,在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑,以确定(  )。

热拌沥青混凝土路面施工时,在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑,以确定(  )。 A.松铺系数 B.压实遍数 C.施工工艺 D.机械配备 E.地

查看答案

用人单位有证据证明,劳动争议仲裁委员会作出的终局裁决违反法定程序,可以自收到仲裁裁决书之日起(  )日内,向劳动争议仲裁

用人单位有证据证明,劳动争议仲裁委员会作出的终局裁决违反法定程序,可以自收到仲裁裁决书之日起(  )日内,向劳动争议仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

查看答案

失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满l年不足5年的,领取失业保险金的期限最长为(  )个月。

失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满l年不足5年的,领取失业保险金的期限最长为(  )个月。A.6 B.12 C.18 D.24

查看答案

个人劳动力供给曲线揭示的是劳动者个人劳动力供给意愿随(  )变动而变动的规律

个人劳动力供给曲线揭示的是劳动者个人劳动力供给意愿随(  )变动而变动的规律A.劳动者对于闲暇时间和收入的偏好程度 B.市场 C.企业工时政策 D.工资率

查看答案