选择题:背景资料:某施工单位与业主签订了某工程的施工合同,合同工期为110天(5月1日~8月18日)。合同中约定:(1)人工单价为90元/工日。(2)人员窝工补偿单价,

  • 题目分类:一级造价师
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:

背景资料:某施工单位与业主签订了某工程的施工合同,合同工期为110天(5月1日~8月18日)。

合同中约定:

(1)人工单价为90元/工日。

(2)人员窝工补偿单价,按照50元/工日计算。

(3)发包方原因造成机械闲置,其补偿单价按照机械台班单价的50%计算。

(4)因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用,只计取规费和税金,因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置,除计取规费和税金外,还应补偿现场管理费,按人工费和机械费之和的5%计算现场管理费。

(5)工期每提前(或拖延)1天,奖励(或罚款)3000元(含税金)。

(6)各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的,调价系数为0.95和1.05。

(7)规费和税金合计税率为18%。

项目开工前,施工方提交了施工方案及施工进度计划(施工进度计划如图4-1所示),所有工作都按最早开始时间安排,并获得监理工程师的批准。

根据施工方案及施工进度计划,工作A、B、I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。

施工过程中发生如下事件:

事件一:5月1日由于现场停电,工作A迟开工5天,施工方10名工人窝工5天。

事件二:工作C施工中,因设计方案调整,导致C工作持续时间延误10天,造成施工方人员窝工100个工日。

事件三:工作E由于设计变更工程量由150m3(综合单价400元/m3)增至170m3。

事件四:工作H施工中,正逢夏季炎热天气,工作效率下降,使该工作拖延5天,多用工20个工日。

事件五:工作I施工中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,使该设备无法正常安装,导致工作I作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。

上述事件发生后,施工方及时向发包方提出了索赔。

(计算过程和结果均以元为单位,结果取整)

<1> 、请在网络图中补充虚箭线,以满足工作A、B、I需要使用同一台机械施工的要求。开工前的进度计划中哪些工作为关键工作 事件二发生后原关键线路是否发生了变化

<2> 、施工方是否可以分别就事件一~五提出工期和费用索赔 说明理由。

<3> 、施工方可得到的合理工期补偿为多少天 该工程项目的实际工期是多少天 工期奖罚款是多少

<4> 、各项事件中,施工方可得到的费用补偿分别是多少

答案解析:

公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的,应当在知道作出具体行政行为之日起( )A.15日内提出 B.20日内提出 C.1个月内提出 D.2个月内提出

公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的,应当在知道作出具体行政行为之日起( )A.15日内提出 B.20日内提出 C.1个月内提出 D.2个月内提出

查看答案

办公楼施工招标文件的合同条款中规定:预付款数额为合同价的20%,开工日前1个月支付,上部结构工程完成一半时一次性全额(如结算工程款不够,可分次按最大限度扣款额)

办公楼施工招标文件的合同条款中规定:预付款数额为合同价的20%,开工日前1个月支付,上部结构工程完成一半时一次性全额(如结算工程款不够,可分次按最大限度扣款额)扣回,工程款按季度结算,经造价工程师审核

查看答案

某工程业主邀请了A、B、C 三家承包商参加该项目的投标。招标文件规定:评标时采用经评审的最低投标价法,但最低投标价低于次低投标价10%的报价视为低于其成本。工期

某工程业主邀请了A、B、C 三家承包商参加该项目的投标。招标文件规定:评标时采用经评审的最低投标价法,但最低投标价低于次低投标价10%的报价视为低于其成本。工期不得长于18 个月,若投标人自报工期少于

查看答案

某企业拟建一个市场急需产品的工业项目。建设期1 年,运营期6 年。项目建成当年投产。当地政府决定扶持该产品生产的补贴收入100 万元。其他基本数据如下:1.建设

某企业拟建一个市场急需产品的工业项目。建设期1 年,运营期6 年。项目建成当年投产。当地政府决定扶持该产品生产的补贴收入100 万元。其他基本数据如下:1.建设投资1000 万元。预计全部形成固定资产

查看答案

某招标项目,业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价,招标文件包括如下规定(1)工期为30 周(2)不组织踏勘现场(3)中标

某招标项目,业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价,招标文件包括如下规定(1)工期为30 周(2)不组织踏勘现场(3)中标人必须将安装工程分包给某国有企业(4)招

查看答案